給付工程款

臺灣臺南地方法院民事判決 110年度建字第56號 原 告 銘展工程行 法定代理人 林勝榮 訴訟代理人 何建宏律師 被 告 康克銘 訴訟代理人 何宗翰律師 楊申田律師 上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國113年1月24日言 詞辯論終結，判決如下： 主 　文 一、被告應給付原告新臺幣702,200元，及自民國110年5月25日 起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。 二、原告其餘之訴駁回。 三、訴訟費用由被告負擔百分之93，餘由原告負擔。 四、本判決第一項於原告以新臺幣234,067元為被告供擔保後， 得假執行。 五、原告其餘假執行之聲請駁回。 事實及理由 一、原告主張：被告於民國000年00月間為於臺南市新市區大社 段1567地號土地(下稱系爭土地)上新建農舍(門牌臺南市○○ 區○○000○00號，下稱系爭房屋)而將該農舍新建工程（含水 電、鋼筋混凝土擋土牆、地坪等，下稱系爭房屋本體工程） 發包予原告，約定承攬報酬實作實算，議定後原告即依約施 作，於000年00月間完成建造執照核定工程取得使用執照後 ，再依被告要求進行二次施工(增建部分圍繞房屋之混凝土 地坪、排水設施水溝與圍牆等工程，下稱增建工程)，全部 工程(即系爭房屋本體工程及增建工程下合稱系爭工程)業於 000年0月間完成並交付被告使用。系爭工程工程款經計價後 如附表1所示共新臺幣(下同)957,700元【已扣除被告代墊予 原告之下包琮昇水電工程有限公司(下稱琮昇公司)之工程款 65,000元】，被告除於工程進行期間先行給付工程款200,00 0元外，就其餘工程款757,700元則拒絕給付，爰依兩造間承 攬契約關係，請求被告給付工程款757,700元等語。並聲明 ：㈠被告應給付原告757,700元及自民事調解聲請狀繕本送達 翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡願供 擔保，請准予宣告假執行。 二、被告則以： 　㈠兩造於000年00月間約定由原告承攬施作系爭房屋新建工程， 原告於施作前曾提出工程報價單如附表2所示，經兩造合意 就報價單所載金額332,480元之工程款範圍内，完成系爭房 屋新建工程，並未約定實作實算計價。縱認兩造有實作實算 計價之約定，依民法第490條第1項、第505條第1項之規定， 以及一般工程慣例，原告於施作完成後應會同被告查驗實作 數量，以被告就原告之施作成果驗收合格並交付工作物為付 款條件。再以兩造約定新建農舍應與圖說相符，原告施作過 程放樣錯誤，造成地坪與道路距離與圖說不符，經被告委託 之代書發現後，被告即通知原告停工，待代書完成申請變更 建照圖說流程後，始繼續施作。又於變更建照圖說後，原告 仍未按圖施作「逕自擴建水泥地坪，致水泥地坪與建照核定 面積不符」 ，被告發現上情即通知原告改善，原告置之不 理，逕自離場。是以，原告施作到一半逕自離場，就其施作 部分未經兩造查驗數量、亦未進行工程驗收、更未將工作物 交付，即難認本件工程款之付款條件成就。 　㈡原告離場時尚積欠水電工程下包商工程款，由被告代墊水電 工程費用68,830元予琮昇公司。再者，原告未按圖施作「逕 自擴建水泥地坪，致水泥地坪與建照核定面積不符」，經臺 南市政府農業局認定系爭工程核屬違建，於110年4月28日發 函命被告於110年7月30日前拆除。是因原告未按圖施工致系 爭工程經認定為違建，致被告需另行支付回復原狀費用300, 000元，核屬可歸責於原告之事由，被告就回復原狀費用300 ,000元及代墊款68,830元主張與原告請求之工程款抵銷。 　㈢原告逕自離場後，被告發現原告有施作不當造成「鐵捲門 無 法正常啟動」、「水泥地坪高低差嚴重致積水生苔」、「水 溝過深且寬度不足致積水」，以及「機電工程未施作 完畢 」、「施工材料任意棄置」、「廢土堆未清運」以及 「未 交付大門鑰匙致無法開啟」之工程瑕疵，被告持續通知原告 修繕未果，無奈之下逕行修繕，關於修繕之必要費用包括鐵 捲門維修費用2,400元、地坪恢復費用25,000元、購置加壓 噴水機一台19,000元、水溝清理費用6,500元，共計52,900 元，自得依民法第493條、第495條、第334條規定，主張瑕 疵修補費用應於未付工程款範圍内抵銷等語，資為抗辯。並 聲明：原告之訴及其假執行之聲請均駁回。 三、兩造不爭執事項: 　㈠原告於000年00月間受被告委託承攬施作系爭土地上之系爭房 屋本體工程。 ㈡兩造就系爭房屋曾合意委由原告施作本院卷第77頁報價單所 示工程項目、數量及金額（總價332,480元）及備註欄所載 之工程項目及單價。 ㈢臺南市政府工務局於108年9月30日核發系爭房屋之使用執照 （108南工使字第03140號）予起造人康淑娟（即被告的女兒 ）。 ㈣被告已給付原告工程款200,000元。 ㈤原告將系爭房屋水電工程分包予琮昇公司施作，被告曾代墊 工程款65,000元予琮昇公司。 四、得心證之理由: ㈠兩造有無約定施作增建工程?系爭工程是否約定按實作實算計 價？系爭房屋全部施作項目及費用應為若干？ ⒈查原告於000年00月間受被告委託承攬施作系爭房屋本體工程 ，臺南市政府工務局業於108年9月30日核發系爭房屋之使用 執照（108南工使字第03140號）予起造人康淑娟（即被告的 女兒）等情，為兩造所不爭執。原告主張其與被告約定就系 爭工程採實作實算計價，其於取得系爭房屋使用執照後，再 依被告要求就系爭房屋施作增建工程，則為被告否認，並抗 辯其僅與原告約定於附表2所示工程項目及金額範圍內施工 ，總工程款應為332,480元云云。經查，系爭工程經台南市 土木技師公會鑑定結果(見鑑定報告書附件10即附表3)，除 系爭房屋本體工程(含水電、鋼構、門窗、基礎工程)外，確 另有施作混凝土擋土牆、混凝土地坪、排水設施、圍牆等工 項，被告雖辯稱其未要求原告進行二次施工，卻又抗辯原告 施作之混凝土地坪、水溝有瑕疵等語，又證人黃朝瑞(即施 作增建工程之工人)於本院到庭證稱:系爭工程之業主於工程 期間每日均會至工地好幾次，還會與其討論工程如何施作， 業主沒有說哪些東西不要做、哪邊與契約約定不同、業主說 造施作擋土牆、原本是沒有的、業主每天都會去看等語(見 本院卷175至184頁)，足認被告於工程期間即知悉原告在施 作增建工程，且無任何異議，故原告主張係被告要求原告施 作增建工程之事實應為真正。 　⒉被告雖否認系爭工程係採實作實算計價，惟被告所提附表2報 價單所示工項、數量顯未能包含系爭工程所有項目及數量， 其抗辯兩造僅合意就報價單所載332,480元項目範圍内，完 成系爭房屋新建工程云云，顯與實際施作情形不符，不能為 採。又一般工程計價有總價承攬、實作實算二種計算方式， 再參酌被告所不爭執之附表2報價單備註欄亦記載「石土牆1 米3800、偉牆1米1200、水溝1米3500」等語，系爭工程之計 價方法自以原告主張按實作實算計價方式較可採信，是系爭 工程應係按實作實算計價。 ⒊又經台南市土木技師公會至系爭房屋現場鑑定結果，系爭工 程之全部施工項目及費用共967,200元(附表3)，堪可認定。 ㈡被告抗辯其已為原告墊付水電工程款68,830元予琮昇水電工 程有限公司，應予抵銷工程款，是否可採？ 　　被告抗辯其已為原告代墊工程款68,830元予琮昇公司，固提 出支票票根乙紙(見本院卷第79頁)為證，惟原告僅承認被告 為其代墊工程款65,000元予琮昇公司，被告就此並無其他舉 證，其主張代墊超過65,000元部分尚不足採信，應僅得於65 ,000元範圍內對原告主張抵銷。 ㈢被告抗辯原告未按圖施作，致系爭房屋經認定為違建，需另 行支付回復原狀費用300,000元，應予抵銷原告請求之工程 款，是否可採？ 　　被告抗辯原告未按圖施作，致系爭房屋經認定為違建，需另 行支付回復原狀費用300,000元云云。經查，依被告所提出 臺南市政府農業局110年4月28日函文(見本院卷第81至83頁) 記載「本案未依原核定農業經營計畫使用之土地，請台端依 規定恢復原計畫使用」，該函所附臺南市政府109年度申請 農業用地作農業設施容許使用案件稽查應改善明細表(107年 度核定)表明系爭土地為特定農業區農牧用地、經核定設施 有農業資材室、圍牆、使用現況增設水泥鋪面、本案設施未 申請(含面積增建)(或作非農業使用)，請於改善期限內依規 定恢復使用等語，顯然係因系爭房屋周圍水泥地面(即增建 工程之一部)作非農業使用未申請許可而違法，又增建工程 係因被告要求所施作等情，業經認定如前，被告自不得因其 自身違法行為而向原告請求回復原狀之費用300,000元，是 被告抗辯其得以回復原狀所需費用300,000元主張抵銷云云 ，不能為採。 ㈣被告是否曾定相當期限，請求原告修補系爭工程瑕疵？被告 抗辯其因系爭工程瑕疵支出修補費用135,000元，應予抵銷 工程款，是否可採？ 　 按工作有瑕疵者，定作人得定相當期限，請求承攬人修補之 ；承攬人不於前項期限內修補者，定作人得自行修補，並得 向承攬人請求償還修補必要之費用。民法第493條第1項、第 2項分別定有明文。此項定作人之自行修補權及修補費用償 還請求權，必以承攬之工作有瑕疵，經定作人定相當期限請 求承攬人修補，承攬人不於該期限內修補者始足當之(最高 法院107台上字第2355號判決意旨參照)。被告抗辯原告施作 之系爭工程有「鐵捲門無法正常啟動」、「水泥地坪高低差 嚴重致積水生苔」、「水溝過深且寬度不足致積水」、「機 電工程未施作完畢」、「施工材料任意棄置」、「廢土堆未 清運」、「未交付大門鑰匙致無法開啟」等瑕疵，經通知原 告修繕未果，逕行自行僱工修繕，支出修繕費用135,000元( 包括鐵捲門維修費用2,400元、地坪恢復費用25,000元、購 置加壓噴水機一台19,000元、水溝清理費用6,500元等)云云 ，為原告否認，並主張被告未定期催告原告修補瑕疵，不得 向原告主張瑕疵修補費用償還請求權等語。經查，被告就此 僅提出其主張瑕疵之照片為證(見本院卷第85至99頁)，無從 證明其已定相當期限，請求原告修補及瑕疵存在並經被告就 該瑕疵有支出修補費用之事實，尚不得對原告主張修補費用 償還請求權，故被告抗辯其得以支出之瑕疵修補費用135,00 0元對原告主張抵銷云云，應屬無據。 ㈤原告請求被告給付承攬報酬757,700元，有無理由？ 　⒈按稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作， 他方俟工作完成，給付報酬之契約。報酬應於工作交付時給 付之，無須交付者，應於工程完成時給付之。民法第492條 第1項、第505條第1項定有明文。被告抗辯原告施作到一半 逕自離場，就其施作部分未經兩造查驗數量、亦未進行工程 驗收、更未將工作物交付云云。經查，系爭房屋新建工程業 於108年9月30日取得使用執照（108南工使字第03140號）， 為兩造所不爭執，又系爭工程經台南市土木技師公會鑑定結 果，系爭工程內容包含系爭房屋本體工程及增建工程，全部 施工項目及費用如附表3所示共967,200元，並有鑑定報告書 附件4第5頁所示系爭房屋內部照片可參，堪認系爭工程業已 完工並已交付被告使用。至被告抗辯系爭工程有瑕疵未經驗 收云云，係原告應否負擔瑕疵擔保責任之問題，與承攬工作 之完成無涉，兩造就工程款之給付，亦未約定以驗收合格為 條件。況本件原告請求之工程款，係原告已施作完畢者，縱 原告有被告所稱未繼續施作之情形，亦是兩造後續合約履行 有無債務不履行之問題，與本件原告可請求之工程款無關， 故被告上開抗辯均無可採。 　⒉原告就系爭工程依台南市土木技師公會鑑定結果，可向被告 請求之工程款共967,200元，經扣除被告已付工程款200,000 元、代墊工程款65,000元後，被告尚應給付原告工程款702, 200元【計算式:967,200元－200,000元－65,000元=702,200元 】。是原告依兩造承攬契約約定，請求被告給付工程款702, 200元，即非無據，逾此範圍之部分則應駁回。 五、綜上所述，原告依承攬契約法律關係，請求被告給付工程款 702,200元，及自民事調解聲請狀繕本送達翌日即110年5月2 5日(見調字卷第37頁送達證書)起至清償日止，按週年利率 百分之5計算之法定遲延利息，為有理由，應予准許，逾此 範圍之請求，則無理由，應予駁回。 六、原告陳明願供擔保，請准宣告假執行，就原告勝訴部分，經 核並無不合，爰酌定相當之擔保金額准許之。至原告敗訴部 分，其訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁 回。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及舉證，經本 院審酌後，認均不足以影響本判決之結果，毋庸一一論列， 併此敘明。 八、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第79條。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　21　　日 民事第四庭 法 官　李姝蒓 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　23　　日 書記官 張鈞雅